サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
リンクの地裁記事「野村の現行業務をベースに要件定義を実施したため」「要件が増大した」「要件定義の作業は遅延し、完成しないまま設計・開発フェーズを始めた」//ユーザが協力姿勢無しなら免責、が定着するかな
nnnnnhisakun のブックマーク 2021/05/08 23:48
野村HDが日本IBMに逆転敗訴のワケ、「工数削減に応じず変更要求を多発」と指摘リンクの地裁記事「野村の現行業務をベースに要件定義を実施したため」「要件が増大した」「要件定義の作業は遅延し、完成しないまま設計・開発フェーズを始めた」//ユーザが協力姿勢無しなら免責、が定着するかな2021/05/08 23:48
このブックマークにはスターがありません。 最初のスターをつけてみよう!
xtech.nikkei.com2021/05/07
システム開発が大幅に遅延し、サービス計画が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。2019年3月の一審東京地裁判決では一部の請求を認め...
162 人がブックマーク・46 件のコメント
\ コメントが サクサク読める アプリです /
リンクの地裁記事「野村の現行業務をベースに要件定義を実施したため」「要件が増大した」「要件定義の作業は遅延し、完成しないまま設計・開発フェーズを始めた」//ユーザが協力姿勢無しなら免責、が定着するかな
nnnnnhisakun のブックマーク 2021/05/08 23:48
このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!
野村HDが日本IBMに逆転敗訴のワケ、「工数削減に応じず変更要求を多発」と指摘
xtech.nikkei.com2021/05/07
システム開発が大幅に遅延し、サービス計画が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。2019年3月の一審東京地裁判決では一部の請求を認め...
162 人がブックマーク・46 件のコメント
\ コメントが サクサク読める アプリです /